居间承诺书汇编5篇

无论是身处学校还是步入社会，说到书信，大家肯定都不陌生吧，书信有助于增进人与人之间的交流。还是对书信一筹莫展吗？下面是小编精心整理的居间承诺书5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

居间承诺书 篇1

我（ ）因 项目，现委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：

一、支付金额 。

二、支付方式： 。

三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。

四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。

五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。

六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。

委托方（承诺人）：被承诺人（居间人）： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 日

居间承诺书 篇2

致： 先生

我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：

1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。

2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；

3、我方同意该笔资金用于项目或领域行业，并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作；

4、同意在首款到帐后，第一时间向您（一次性）支付居间费为此次融资款项总额的1％(净额*) 作为中介人居间应得佣金；

5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。 6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）

（企业）全称（签字盖章）：

法定代表人（签字盖章））：

身份证号码：

居间承诺书 篇3

致： 先生

我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：

1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。

2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；

3、我方同意该笔资金用于 项目或领域行业，并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作；

4、同意在首款到帐后，第一时间向您（一次性）支付居间费为此次融资款项总额的1％(净额*) 作为中介人居间应得佣金；

5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。

　　6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）

　　（企业）全称（签字盖章）：

　　法定代表人（签字盖章））：

　　身份证号码：

　　20xx年 x月 x日

居间承诺书 篇4

我公司（承建单位）委托贵方为我公司联系承接工程施工业务，依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于居间、业务酬金支付之规定，我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任，并以法律代表人，个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书，同意依法向贵方支付业务居间，业务酬金并遵守以下承诺条款执行：

一、 劳务酬金的支付

贵方通过努力，为我公司承接了海南省文昌市南阳供销社（职工保障性住房一栋）的承建施工业务，建筑面积为6000㎡（以发包方与承建方核定的造价侍定）；我公司承诺合同包工包料造价的5.5%作为业务酬金支付给贵方（税后款，现金支付）。

二、 劳务酬金支付约定

1、 第一次支付时间为：本施工项目在承建单位进场后办理建筑

施工许可证之日第二个工作日内支付贵方人民币拾万元整（税后）。

2、 第二次支付时间为：本施工项施工至三层框架封顶（加空层

除外）第一批进度款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整（税后）。

3、 第三次支付时间为：本施工项目施工至六层框架封顶（加空

层除外）第二批进度款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方（税后）

4、第四次支付时间为：本施工项施工至整体封顶后，第二个工1

作日内一次付清贵方。

三、 贵方无需向我单位及个人开具任何收款凭证。

四、 违约责任

我单位遵照上述支付条款约定按时支付各款项，如有延误，每延误一天按应支付款额万分之六（每天计算）支付贵方滞纳金；贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。

1、 本承诺书所承诺之条款不可受更，不可撒销，无条件保证兑

现索即付之凭证，不受我单位名称、法人变更，企业改制或重组等因素的影响，直到款项付清后终止。

2、本协议郑巨豪等四位先生应履行的义务，①负责完成业主方与施工方的施工合同签订 （ 天内）。②协调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容（主体封顶）。③保证该项目的真实性。

3、若本人承接该项目施工，本承诺书生效，否则与本人无关，本协议书自动失效。

4、本承诺书一式三份，自承诺单位负责人（代表人）签字后即生效。

承建单位（盖章）：（待办）

施工单位负责人（代表）签字：

身份证号码：

承诺日期：二0一一年 月 日

居间承诺书 篇5

【承诺方】：深圳市XXXXX经纪有限公司（以下简称“甲方”）

【受诺方】：赵X（身份证号XXX）（以下简称“乙方”）

【事由】：签定房地产项目的'《全程独家策划与营销代理协议》 鉴于乙方在四川省德阳市中江县的由四川XX置业有限责任公司开发的房地产项目XXX城或滨XX城（暂订名）能够协助甲方开展全程独家策划与营销代理销售业务，现甲方向乙方做出以下承诺：

一、经乙方的有效拓展，致使甲方成功签订位于四川省德阳市中江县XX镇XX南路115号、土地面积36654.87、土地使用权证为“XX国用（200X城单）第4X号”的XXXX城（项目暂订名）房地产项目全程独家策划与营销代理协议，甲方将项目策划代理销售所得实际代理销售佣金及或有的溢价分成按比例向乙方支付，作为乙方的项目拓展回报。

二、项目拓展回报支付方式：

1、甲方与项目开发商签定全程独家策划与营销代理协议并且实施代理销售业务，甲方每月与项目开发商按协议约定结算并取得当月销售代理佣金后，甲方将当月佣金总额扣减 5.6%的营业税费后剩余部分的 5 %于三日内向乙方支付。

2、甲方若取得项目溢价分成，则甲方将所获得溢价分成总额扣减5.6%营业税费后剩余部分的 10 %于三日内向乙方支付。

3、乙方所得的上述款项（一项或两项）今后如产生个人所得税费，则由乙方自行负责全额缴纳。

三、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 特此承诺。

承诺方：深圳市XXXX经纪有限公司

日期

受诺方确认签收：