建筑承包合同书怎么写
两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。并以书面方式呈现出的书面合同,也叫协议书。建筑承包合同书怎么写的呢,我们来看看。
建筑承包合同书怎么写一
发包方:陕西隆岳地基基础工程有限公司(以下简称甲方)
承包方:陕西隆立建筑工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况及承包范围:
1、工程名称:绿地国际城青年公寓C3#楼桩基工程
工程地点:凤城十路和文景路交汇处
2、承包范围:
西安绿地国际城青年公寓C3#楼灌注桩。
3、工程期限:灌注桩总工期为45日历天。
二、工程造价:
工程造价约为
三、承包方:包工包料,总价包干。
四、付款方式:
由乙方办理该合同工程款,款项进入甲方帐户后,由甲方直接支付给乙方,税金由甲方代扣代缴。
五、承包人工作:
1、乙方严格履行甲方与上海绿地集团西安置业有限公司签署的和同编号为(X08NO004)中的所有内容,并承担合同(编号为X08NO004)中乙方应承担的所有责任。
2、乙方桩基施工结束后按甲方要求提供完整的竣工资料。
六、违约责任:
1、因乙方自身原因造成工期延误的.,由乙方承担相应损失。
2、因工程施工质量造成的一切损失由乙方承担。
七、工程质量:
1、乙方应认真按照国家标准规范和施工设计图纸要求进行施工。
2、工程质量标准的评定以国家的质量检验评定标准为依据。乙方必须保证工程施工质量达到合格标准。
八、安全施工:
施工过程中,乙方应严格执行安全操作规程,保证机械人员安全,采取必要的安全防护措施,现场施工人员必须佩戴安全帽,消除事故隐患,由于安全措施不利造成的事故,一切责任由乙方承担。
九、合同争议:
在履行合同过程中发生争议时解决方式:
1、双方协商解决。
2、向人民法院起诉。
十、未尽事宜双方协商解决。本合同一式四份,双方各执两份。本合同双方签字盖章后生效。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)
负责人:______________负责人:______________
代理人:______________代理人:______________
签订日期:_______年_______月_______日签订日期:_______年_______月_______日
建筑承包合同书怎么写二
委建方:(以下简称“甲方”):___________身份证号:______________________
住址:______________________
承建方:(以下简称“乙方”):___________身份证号:______________________
住址:______________________
第一条:建民房概况
1、本合同建房位置为:______________________。
2、房屋类型:共两栋,东侧为框架结构五层楼房,西侧为砖混结构___________三层楼房。附房屋设计图。
3、房屋面积(允许实际误差±___________%):东侧房屋总面积为___________平方米。西侧房屋总面积___________平方米。
第二条:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限于:房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料,以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品),以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖,施工仍归乙方。
第三条:工程款及支付方式
1、本合同为固定工价,根据房屋面积按每平方___________元计算,工程总价款为___________元。
2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工,进场甲方支付乙方___________元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方___________元;待第三层施工完毕甲方支付乙方___________元;待第五层施工完毕甲方支付乙方___________元。东侧施工完毕进行西侧房屋施工,待第一层施工完毕甲方支付
乙方___________元;待第三层施工完毕甲方支付乙方___________元。以上施工为主体工程,待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程,施工完毕后,甲方支付乙方___________元,剩余工程款自工程验收合格60日后甲方一次性支付乙方。
第四条:工期___________个月,自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
第五条:工程质量
1、房屋主体以及内外粉刷严格按照施工图纸施工。房屋建筑施工过程中,甲方随时监督施工质量,如存在施工质量问题,甲方应及时提出,乙方应进行返工,相关损失概由乙方承担。
2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的,均有乙方负责,进行返修或返工,相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方承担。由此导致的工期延误均有乙方承担。
第六条:安全责任
甲乙双方应积极配合,保证施工现场安全,防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。
第七条:违约责任
1、因乙方责任导致工期拖延,房屋未能及时验收的,每迟延一日滞纳金为___________元。
2、非因乙方责任导致工期拖延的,拖延部分双方互不追究,工期相应顺延。
第八条:其他约定
1、工程施工过程中,甲方中途提出工程变更的,应由甲乙双方协商一致后进行,工期相应顺延。
2、本工程保修期为2年,保修期内发现或发生问题,乙方应负责维修。
第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:___________乙方:___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
-
林场土地承包合同范本
甲方:(转出方)朝阳村六组(以下简称甲方)乙方:(转入方)胡家庙村一组杨明军(以下简称乙方)甲乙双方本着平等、诚实信用、合作双盈的'原则,为明确双方的权利、义务和责任,甲方把桃儿山林场流转给乙方。经双方协商一致,签订以下协议:一、流转范围:大沟堰塘以上所有林地(...
-
【必备】买卖合同模板集锦5篇
随着法律知识的普及,人们运用到合同的场合不断增多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的买卖合同5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。买卖合同篇1上诉人(原审原告):***住所:***法定代表人:***被上诉人(原审被...
-
广州租房合同范文
房屋租赁合同,是指承租人与出租人就房屋租赁的相关权利义务达成一致合意,从而签订的协议。下面,本站小编为大家带来一份规范的广州租房合同范文,供大家参考借鉴,希望对大家有帮助!广州租房合同范文租房合同编号:_________________________租房合同出租方:____________...
-
2017简单的个人租房合同
租房合同是当事人将租赁物交付另一方使用,另一方为此支付租金并于期满后归还租赁物的协议。本文是2017简单的个人租房合同范本,可作参考。2017简单的个人租房合同范文一:出租方(以下简称甲方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____\承租方(以下简称乙方):___...