家庭装饰装修承包协议合同范本
发包人 (甲方)梁宗银
承包人 (乙方)身份证:
经甲乙双方在平等、自愿、协商、一致的基础上,就发包人的家庭居室装修装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:寺里田村团结队53号.
1.2 工程内容及做法(详见乙方预算书内的项目及甲方提供的'图纸、效果图内所有内容)。
1.3 承包方式:双方商定采取人工费一次性包死的承包方式。乙方协助甲方购买材料。乙方包工,甲方提供材料。
(注:1、本项目内不含套装门、博古架、楼梯扶手;2、本项目中花格、镜面的加工由甲方定做,乙方安装;3、本项目内酒柜、二楼客厅吧台、衣帽间衣柜、墙面石材部分乙方要精心施工,如出现返工或材料浪费,乙方要赔偿甲方材料费)
1.4工程期限 天,开工日期年月日,竣工日期 年月日.
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写): 元
第二条 甲方义务
2.1开工前 天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内
家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
2.2提供施工期间的水源、电源;
2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
2.4参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第三条 乙方义务
3.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
3.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
3.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水官道的畅通;
3.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第四条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期
第五条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:
第六条 工程款支付方式
合同生效后,乙方工人进入工地由甲方向乙方支付元工程款:木工基本结束,油漆工进入工地时甲方向乙方支付元工程款;工程结束,由甲方一次性付清剩余款
第七条 安全责任
合同生效后,乙方施工人员进入甲方工地,应规范操作,注意安全,如发生一切不安全事故均由乙方自负,甲方概不负责。
第八条 附则
8.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
8.2本合同签订后工程不得转包。
8.3本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
电话:电话:
年 月日
-
林场土地承包合同范本
甲方:(转出方)朝阳村六组(以下简称甲方)乙方:(转入方)胡家庙村一组杨明军(以下简称乙方)甲乙双方本着平等、诚实信用、合作双盈的'原则,为明确双方的权利、义务和责任,甲方把桃儿山林场流转给乙方。经双方协商一致,签订以下协议:一、流转范围:大沟堰塘以上所有林地(...
-
【必备】买卖合同模板集锦5篇
随着法律知识的普及,人们运用到合同的场合不断增多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的买卖合同5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。买卖合同篇1上诉人(原审原告):***住所:***法定代表人:***被上诉人(原审被...
-
广州租房合同范文
房屋租赁合同,是指承租人与出租人就房屋租赁的相关权利义务达成一致合意,从而签订的协议。下面,本站小编为大家带来一份规范的广州租房合同范文,供大家参考借鉴,希望对大家有帮助!广州租房合同范文租房合同编号:_________________________租房合同出租方:____________...
-
2017简单的个人租房合同
租房合同是当事人将租赁物交付另一方使用,另一方为此支付租金并于期满后归还租赁物的协议。本文是2017简单的个人租房合同范本,可作参考。2017简单的个人租房合同范文一:出租方(以下简称甲方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____\承租方(以下简称乙方):___...