土方清运施工合同
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利义务与责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条:工程根据
工程名称:南钢扩建工程
工程地点:南钢钢厂内14号岗
工程承包方式:清运
料场地点:南钢钢厂内14号门岗
车辆要求:5.4*2.3*1.6米(装载量不低于20方)
运距:取土点固定,卸土点以三公里至十九公里不等
单价:3公里起步价60元,每增加1公里加10元
土方总量:400万方
第二条:根据双方协商,工程期限为 一 年 内 (一年一签) 。
第三条:工程款结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 。按结算金额付清乙方款项,结算依据凭甲方签发的票据,如果按规定期内不能结清运输款,乙方第二天有权停工。
第四条:双方责任
甲方责任:甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。甲方负责协调乙方施工车辆停车场地。
甲方负责解决:保证装卸现场及运输道路畅通,但乙方必须保证合法运行。甲方保证乙方按期顺利施工,满足乙方运输作业。
甲方负责全程运输路上交警、环卫、路政等,地方政府及个人扣车、扣证、超载、超限、抛洒、过路过桥等原因引起罚款由甲方承包全部费用,除人力不可抗拒外在原因,因乙方车辆违章等罚款由乙方承担。
乙方车辆必须保证所装方便,不得低于工地现有车辆所装方量,如乙方进场车辆不能与工地现有车辆所装方量相同,所产生的一切费用由乙方负责。
乙方必须保证工程车辆在 年 月 日前进入工地现场,如在规定时间内,乙方车辆不能进入工地现场所造成的.损失由乙方负责并给予甲方赔偿。
乙方必须服从甲方工地现场管理人员的指挥和调遣,并按甲方指定的地点卸土。
乙方应合理施工,保证按期完成任务。
乙方应指定安全服务措施,加强对现场施工人员的安全教育,若发生事故造成的一切损失由乙方全部赔偿。
乙方按照甲方指定的车辆 不低于20方 装载的方量,按每日实际运送车辆计算。
乙方车辆的维修费、加油费、驾驶员工资由乙方支付和承担,与甲方无关。
乙方在运土过程中所发生的交通事故由乙方自行承担责任,与甲方无关。
乙方施工人员食宿安排和费用由乙方自行负责。
本合同未尽事宜,双方根据具体情况另行商定。
以上条款以甲方进场通知书为准。
合同签字、盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
备注:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排或由于因甲方发包方原因造成停工或扣车,按照发包方和甲方协议发包方支付乙方补偿金每车每天200元。乙方车队没按约定到达工地施工及乙方如脱离甲方管理,乙方及和乙方有关车辆不得在同一工程地施工,否则按每车每天支付给甲方违约金200元/天,甲方有权通过法律等途径要求乙方支付。
甲 方: 乙 方:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
-
林场土地承包合同范本
甲方:(转出方)朝阳村六组(以下简称甲方)乙方:(转入方)胡家庙村一组杨明军(以下简称乙方)甲乙双方本着平等、诚实信用、合作双盈的'原则,为明确双方的权利、义务和责任,甲方把桃儿山林场流转给乙方。经双方协商一致,签订以下协议:一、流转范围:大沟堰塘以上所有林地(...
-
【必备】买卖合同模板集锦5篇
随着法律知识的普及,人们运用到合同的场合不断增多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的买卖合同5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。买卖合同篇1上诉人(原审原告):***住所:***法定代表人:***被上诉人(原审被...
-
广州租房合同范文
房屋租赁合同,是指承租人与出租人就房屋租赁的相关权利义务达成一致合意,从而签订的协议。下面,本站小编为大家带来一份规范的广州租房合同范文,供大家参考借鉴,希望对大家有帮助!广州租房合同范文租房合同编号:_________________________租房合同出租方:____________...
-
2017简单的个人租房合同
租房合同是当事人将租赁物交付另一方使用,另一方为此支付租金并于期满后归还租赁物的协议。本文是2017简单的个人租房合同范本,可作参考。2017简单的个人租房合同范文一:出租方(以下简称甲方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____\承租方(以下简称乙方):___...